Текущие платежи по подряду при банкротстве заказчика: работы после возбуждения дела и взыскание вне реестра

Работы, выполненные подрядчиком после принятия судом заявления о банкротстве заказчика, оплачиваются как текущие платежи, и взыскивать их нужно вне реестра требований кредиторов. Это различие определяет и очередь, и способ взыскания: реестровый долг распределяют пропорционально при расчётах с кредиторами, а текущий погашают по очереди статьи 134 закона о банкротстве. Подрядчик, который перепутал категорию долга, теряет время и рискует остаться ни с чем.

Страница объясняет, как отделить реестровую задолженность от текущей, как заявить требование, какие споры возникают с управляющим и что делать, если денег для погашения текущих требований нет.

Что считается текущим платежом

Согласно статье 5 закона о банкротстве (127-ФЗ), текущими считаются денежные обязательства, которые возникли после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Для подряда это означает, что решающую роль играет не дата подписания договора, а дата, когда подрядчик выполнил работы или когда по условиям договора наступила обязанность заказчика платить. Разъяснения содержит постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 о текущих платежах.

Если работы выполнены до принятия заявления, но не оплачены, долг реестровый. Если работы продолжались и после этой даты, их часть, выполненная позднее, текущая. Поэтому подрядчик разделяет объём по периодам и опирается на акты, журналы и графики. Расчёт, в котором один акт охватывает работы до и после даты, оспаривается, и поэтому акты разделяют по периодам заранее, до подписания.

Для доказывания даты выполнения подрядчик собирает журнал производства работ, переписку о готовности этапа, акты приёмки с отметками о получении, платёжные требования и сведения о дате принятия заявления из картотеки арбитражных дел. Если дата выполнения спорная, суд ориентируется на документы, подписанные обеими сторонами, а при их отсутствии на косвенные данные: поставки материалов, табели, отчёты технадзора. Проверять эту дату нужно сразу после получения информации о банкротстве, пока свежи первичные документы и можно получить объяснения исполнителей.

Реестровый и текущий долг: сравнение

Как подрядчик продолжает работы после возбуждения дела

Подрядчик, узнав о банкротстве заказчика, оценивает риск: если денег на оплату текущих работ нет, дальнейшее выполнение превращается в кредитование должника. Допустимы три варианта: приостановить работы со ссылкой на статью 328 ГК РФ при неоплате предыдущих этапов, продолжить при условии предоплаты, либо отказаться от договора. Управляющий вправе заявить об отказе от исполнения договоров должника, если они вредны для конкурсной массы, и подрядчик получает уведомление.

Любые изменения условий фиксируют письменно. Важно получить от управляющего подтверждение, что работы нужны, согласован объём и порядок оплаты. Без этого суд может счесть расходы подрядчика неразумными и снизить размер текущих платежей.

Предъявление текущего требования

Текущие требования не включают в реестр. Подрядчик направляет письмо заказчику или управляющему с расчётом, актами, счетом и просит оплатить. Если оплаты нет, обращается в суд с иском общим порядком. Подсудность определяют по правилам процессуального кодекса, но дело может рассматриваться и в рамках банкротного дела, если спор тесно связан с процедурой.

Текущие требования удовлетворяют в очерёдности статьи 134 закона о банкротстве. Из конкурсной массы в первую очередь погашают судебные расходы и вознаграждение управляющего, затем требования по выплате заработной платы работникам, затем иные обязательные платежи, и в последние очереди идут прочие текущие обязательства, куда относят оплату подрядчика. Подрядчику важно оценить, хватит ли имущества, и при недостатке учитывать риск частичного удовлетворения.

Споры с управляющим: типичные возражения

Управляющий оспаривает объём работ, ссылаясь на недостатки, на отсутствие согласования, на то, что работы выполнены до даты принятия заявления. Подрядчик отвечает документами и просит назначить экспертизу. Если договор был заключён до банкротства и содержит условия, невыгодные должнику, управляющий вправе оспорить сделку, но на практике оспаривание касается подозрительных платежей, а не обычной оплаты.

Ещё один довод связан с неустойками: после введения процедуры начисление неустоек по реестровым долгам прекращается, а по текущим продолжается в обычном порядке, если иное не следует из договора. Подрядчик просит включить неустойку в расчёт текущей задолженности.

Что делать при нехватке имущества

Когда денег нет, текущие кредиторы вправе требовать от управляющего пояснений о достаточности конкурсной массы. Если управляющий не отвечает, подрядчик жалуется в суд на его действия. В крайнем случае при недостаточности имущества для расчётов с текущими кредиторами процедура может быть прекращена, а текущие кредиторы вправе искать удовлетворения иными способами.

Подрядчик, понимая риск, заранее договаривается о порядке расчётов: оплата поэтапно, обеспечение, ограничение объёма работ суммой предоплаты. Эти условия фиксируют письменно.

Подготовка и выбор адвоката

Для консультации подготовьте договор, акты с датами, график, сведения о дате принятия заявления о банкротстве, письма управляющему, расчёт разбивки на реестровую и текущую части. Адвоката по банкротству проверяют по реестру и просят объяснить, как он делит долг и какие шаги предпримет в первые две недели. Рейтинг не обещает результата.

Для связи с редакцией пишите на электронную почту: spory@строительные-споры-адвокаты.рф. Контакты адвокатов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.